Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Ostrołęce

kara umowna

kara umowna, przedmiot umowy, zakończenie przedmiotu umowy, kaucja, opóźnienie w zakończeniu, wartość zabezpieczenia, zakończenie pracy, robota budowlana, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, gotowość obiektu do odbioru, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, potrącenie, wada, występowanie opóźnień, termin zakończenia robót, data zakończenia, budowa, montaż daszków, usterka

kara umowna

kara umowna, zakończenie roboty, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, budowa, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny

kara umowna

kara umowna, termin zakończenia robót, termin wykonania robót, umowa, robota budowlana, oczyszczalnia, faktyczny dzień, miarkowanie kary umownej, dzień zakończenia robót, pozwolenie wodnoprawne, decyzja i pozwolenie, wysokość kary umowna, zapłata kary umowna, pozwany, zmiarkowanie kary umownej, brak szkody, ściek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opóźnienie, rozruch technologiczny

kara umowna

kara umowna, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, przedmiot umowy, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady, porozumienie

kara umowna

kara umowna, aneks, termin zakończenia robót, zapłata kary umowna, protokół odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, inwestycja, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, przedmiot umowy, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, budowa, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem

kara umowna

kara umowna, nadleśnictwo, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie, termin zakończenia prac, wykonanie przedmiotu umowy

kara umowna

kara umowna, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, inwestycja, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół odbioru końcowy, studnia, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy, redukcja, protokół odbioru końcowego inwestycji, zgłoszenie podwykonawców, zeznanie przedstawiciela powódki, szkoda

kara umowna

kara umowna, jakość prac, wysokość kary umowna, wykonanie pracy, wartość prac, wynagrodzenie brutto, protokół odbioru końcowy, kosztorys, remiza, strona pozwana gminy, budowa, potrącenie, częsta praca, budynek osp, opóźnienie powoda, dzień zwłoki, część pracy, dziennik budowy, szereg robót dodatkowych, użytkowanie

kara umowna

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, przedmiot umowy, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, termin, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, końcowa robota, nienależyte wykonanie, wada, rażące wygórowanie

kara umowna

kara umowna, skała, zobowiązanie w terminach, zakończenie roboty, kucie, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedstawienie wykonawcy, termin zakończenia, zapłata kary umowna, wadliwa dokumentacja, termin umowny, wystąpienie robót dodatkowych, strona dyrektora, termin wykonania umowy, umowa na roboty dodatkowa, umowa w terminach, zamówienie podstawowe, wysokość kary umowna, dłużnik

kara umowna

kara umowna, odbiór przedmiotu umowy, zakończenie pracy, prace wykończeniowe, dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zakończenie roboty, termin, protokół odbioru, odbiór obiektu, budowa, zaawansowanie prac, rozpoczęcie czynności odbioru, wpis inspektora nadzoru, potwierdzenie gotowości, odbiór końcowy, pozwany, zwłoka, naliczona kara umowna

kara umowna

kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, budowa, ośrodek kultury, usterka, przekazanie placu budowy

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, inwestycja, termin, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna

kara umowna

kara umowna, maszyna wyciągowa, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, budynek maszyny, wymiennik ciepła, termin zakończenia robót, aneks, nota księgowa, umowa, instalacja, kserokopia korespondencji, przedział, zmieniający termin, wykonanie pracy, faktura, front, zakres roboty, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana, odbiór końcowy

kara umowna

kara umowna, zbiornik, termin dostawy, wierzytelność, dostawa przedmiotu, pozwany, umowa, mail, mieszalnik, protokół odbioru końcowy, dzień przekroczenia, przekroczenie terminów, dzień od daty podpisania, dostawa urządzeń, miarkowanie kary umownej, zarzut potrącenia, dokumentacja, wartość całego zobowiązania, podpisanie protokołu odbioru końcowego, opóźnienie

kara umowna

kara umowna, lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, rozliczenie przedmiotu umowy, zakończenie i odbiór robót, zwłoka w usunięciu wady, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zapłata kary, protokół, nieterminowe usunięcie, nawiewnik, wykonanie pracy

kara umowna

kara umowna, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, budowa, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto, suma kary umownej

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, część dofinansowania, wysokość kary umowna, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, część parku, inwestycja, termin zakończenia, znaczne wykonanie, pozwane miasto, refundacja, dofinansowanie inwestycji, przedmiot umowy, termin zakończenia prac, dostawca, zwłoka, urząd marszałkowski województwa, renowacja i modernizacja, rażące wygórowanie kary umownej